染雾线路工程施工合同 篇一
线路工程施工合同是指在电力、通信、铁路等领域中，对线路工程进行施工的合同。线路工程施工合同是一种特殊的建设工程合同，它具有一定的特点和规定，对双方的权利和义务进行了明确的规定，保障了工程的顺利进行。
一、合同的重要性
线路工程施工合同的签订对于保证工程的质量、进度和安全起着至关重要的作用。合同中明确了双方的权利和义务，规定了工程的施工要求、进度安排、质量标准、支付方式等重要条款，使双方在施工过程中能够有条不紊地进行。
二、合同的主要内容
线路工程施工合同的主要内容包括以下几个方面：
1. 工程的基本情况：包括工程名称、地点、范围、工程量等信息，明确了双方的工作范围和责任。
2. 工程的施工要求：包括施工方法、质量标准、安全要求等内容，确保工程的质量和安全。
3. 工程的进度安排：明确了工程的开工时间、竣工时间和各个重要节点的完成时间，保证工程按时完成。
4. 工程的支付方式：包括工程款的支付比例、支付时间和支付方式等，确保双方在经济利益上的平衡。
5. 合同的终止和变更：明确了合同的终止条件和变更程序，确保双方在合同履行过程中的权益。
三、合同的履行和管理
线路工程施工合同的履行和管理是保证工程质量和进度的关键。双方应按照合同的约定进行工作，及时解决工程中出现的问题和纠纷，确保工程的顺利进行。
1. 合同的履行：双方应按照合同的约定进行工程施工，确保工程按照质量标准和进度要求进行。
2. 合同的管理：双方应建立健全的合同管理制度，明确各个环节的责任和要求，确保合同的有效执行。
3. 合同的变更和终止：如有需要，双方可按照合同的约定进行变更或终止，但需确保合同变更或终止的合法性和合理性。
四、合同的风险和争议解决
线路工程施工合同涉及到一定的风险和争议，双方应在合同中明确解决争议的方式和程序，以减少合同履行过程中的纠纷和风险。
1. 风险的防范：双方应在合同中明确工程施工过程中可能出现的风险，并制定相应的防范措施，以减少风险的发生。
2. 争议解决：如有争议，双方应按照合同的约定进行解决，如仍无法达成一致，可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。
综上所述，线路工程施工合同是保证工程质量和进度的重要手段，它明确了双方的权利和义务，规定了工程的施工要求和支付方式，为工程的顺利进行提供了保障。双方应按照合同的约定进行工作，及时解决工程中出现的问题和纠纷，确保工程的顺利进行。
线路工程施工合同 篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就xx机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：xx机场迁建工程玉达线分支接处至xx新xx10线路安装工程
工程地点：阿xx地区____县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建xx民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，xx10供电线路玉达线分支接处至xx新xx航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照xxxx公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条承包方式
承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款
1.本工程初定应在________年____月____日前工程完成。
2.乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3.若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4.因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：为510000.00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求
1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2.乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条工程师：
1.监理单位委派的工程师，姓名范xx，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。
2.甲方单位委派的工程师，姓名：姬xx职务工程师职权工程全过程的管理与协调。
3
.乙方项目经理，姓名齐x职务项目经理。
第八条甲方责任：
1.乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底
2.对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。
第十条安全文明约定
1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度
2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作
3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用
5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任
6.由于乙方施工管理不善，造成任何
第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更
1.设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项：
1.本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算
2.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围
3.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式
1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则
1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿xx人民提起诉讼。
3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购.
甲方： 乙方：
________年____月____日
线路工程施工合同 篇四
甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
线路工程施工合同 篇五
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台变压器。
备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
____日历工期：本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用： 整( .00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人：
联系方式： 联系方式：
签订地点： 签订时间
线路工程施工合同 篇六
甲方:
乙方:
因根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在日内完成上述施工内容(因暴雨等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延) 。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、本合同发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由宜宾仲裁委员会仲裁。
4、协议份数：本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：乙方：
(签章) (签章)
法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)委托代理人：(签章)委托代理人：(签章)
电话：电话：
开户银行：
银行帐号：
年月日年月日
