染雾承包水利工程合同范文 篇一
标题：承包水利工程合同范文
合同编号：XXXXX
甲方：（委托方，以下简称甲方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方，以下简称乙方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟委托乙方承包水利工程项目，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条 合同目的
甲方委托乙方承包水利工程项目，乙方负责按照合同约定的工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等条件，完成水利工程项目的设计、施工、验收等工作。
第二条 工程范围
水利工程项目的具体范围包括但不限于：
1. 工程的设计、施工和验收；
2. 工程所需的设备、材料等的采购和运输；
3. 工程中所需的劳务人员的招募和管理；
4. 工程的运行维护。
第三条 工程质量
乙方应按照相关法律法规和技术标准，保证水利工程项目的质量达到国家规定的标准，并承担相应的质量责任。
第四条 工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成水利工程项目的设计、施工和验收等工作。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条 工程造价
乙方应按照合同约定的工程造价进行施工，并承担工程造价的控制和管理责任。如乙方在施工过程中出现违约行为导致工程造价超支，乙方应承担相应的违约责任。
第六条 付款方式
甲方将按照合同约定的工程进度和质量验收情况，按阶段向乙方支付相应的工程款项。具体付款方式及时间由双方另行协商确定。
第七条 违约责任
1. 若乙方未按照合同约定的工程质量、工程进度或工程造价进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同变更和解除
1. 合同变更必须经过双方书面协商一致，并签署书面变更合同。
2. 若因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第十条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格之日。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
承包水利工程合同范文 篇二
标题：承包水利工程合同范文
合同编号：XXXXX
甲方：（委托方，以下简称甲方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方，以下简称乙方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟委托乙方承包水利工程项目，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条 合同目的
甲方委托乙方承包水利工程项目，乙方负责按照合同约定的工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等条件，完成水利工程项目的设计、施工、验收等工作。
第二条 工程范围
水利工程项目的具体范围包括但不限于：
1. 工程的设计、施工和验收；
2. 工程所需的设备、材料等的采购和运输；
3. 工程中所需的劳务人员的招募和管理；
4. 工程的运行维护。
第三条 工程质量
乙方应按照相关法律法规和技术标准，保证水利工程项目的质量达到国家规定的标准，并承担相应的质量责任。
第四条 工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成水利工程项目的设计、施工和验收等工作。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条 工程造价
乙方应按照合同约定的工程造价进行施工，并承担工程造价的控制和管理责任。如乙方在施工过程中出现违约行为导致工程造价超支，乙方应承担相应的违约责任。
第六条 付款方式
甲方将按照合同约定的工程进度和质量验收情况，按阶段向乙方支付相应的工程款项。具体付款方式及时间由双方另行协商确定。
第七条 违约责任
1. 若乙方未按照合同约定的工程质量、工程进度或工程造价进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同变更和解除
1. 合同变更必须经过双方书面协商一致，并签署书面变更合同。
2. 若因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第十条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格之日。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
承包水利工程合同范文 篇三
发包方：
承包方：
拟承包魏岗村下周组下周大塘清淤工程，接受了魏岗村下周组的投标，双方达成如下协议，并于 年 月 日签订了本协议书。
1、工程名称：魏岗村下周组下周大塘清淤工程，具体为下周大塘清淤、扩挖、增修塘埂、维修放水涵。
2、本合同包括下列文件：
（1）合同书；
（2）承包方标书；
（3）工程报价清单；
（4）经双方确认的进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议签订之前双方为本合同签订的所有协议、会议记录以及相互承诺的一切文件。
3、合同总金额为人民币（大写）
4、下周大塘清淤工程内容：
（1）、塘中淤泥清除干净，见塘底（自然土）；
（2）、塘堤内、外坡整修至稳定边坡，且不得低于1：2；
（3）、内外坡要求草皮护坡，堤顶宽度不小于2米，堤坝要经过一次碾压；
（4）、配套放水涵；
（5）、修建溢洪道。
5、承包方式：总价承包
6、工期要求：开工日期为 20XX 年 11月5日，完工日期为 20XX年12月15日，工期为40天（日历日） 。
7、工程付款方式：开工时支付总造价的30%，工程完成工程量60%时支付总造价的30%，工程完工支付总造价的10%，工程经验收合格待补助款到位后支付总造价的30%。
8、本合同一式份，魏岗村村民委员会及明东街道办事处备案一份。
发包人：
年 月 日
承包人： 年 月 日
承包水利工程合同范文 篇四
合同编号：_______________
发包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：_____________
质量等级：必须保证合格，争创优良。
合同价款：(详见工程预算表)
二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)
三、工程期限：
开工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日;
总日历工期：______天。
第二条 图纸
一、图纸提供套数：_____套;
二、图纸提供日期：________年____月____日;
第三条 双方一般责任
承包水利工程合同范文 篇五
甲方：____________________
乙方：____________________
由甲方承建的奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程，经双方平等协商由乙方负责工程的施工。为了完成双方商定的工程相关事宜，明确甲乙双方权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，在双方共同遵照执行甲方与奇台县水管总站签定的《奇台县石梯子乡等一乡三镇饮水安全施工合同》以及新疆昌吉州浩源水利建设有限公司（新净达字20XX）20号文件《关于执行公司分包管理办法的通知》和《昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议》（20XX年6月20日文件）的前提下，经双方协商，签订本工程施工承包协议。
一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期
1、工程名称：____________________饮水安全工程
2、工程地址：____________________
3、工程范围及内容：____________________饮水安全工程水池及附属设施工程。
4、承包方式：采用包工包料方式
5、工程质量：质量标准达到水利工程质量检验评定标准及新疆
建设厅有关规定合格标准。
6、工程质量保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算，执行奇台县水管总站关于本工程的保修规定。
二、工程期限
总工期为30天，自________年______月______日开工，至________年______月______日竣工。
三、工程造价及管理费用
在核算时，甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量，以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算。甲方负责承担该项工程管理费用，乙方承担该项工程税金。
四、双方责任
1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件。乙方签订任何与本工程有关的合同文件，必须经甲方复核同意后方可签订，并及时报甲方归档，否则甲方不予认可。乙方应严格履行甲方与奇台县水管总站所签订的本工程施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容。
承包水利工程合同范文 篇六
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程项目一览表(附件1)
资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。
二、合同工期
开工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。
三、双方一般权利和义务
1、发包人一般权利和义务
(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;
(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;
(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;
(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。
2、承包人一般权利和义务
(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;
(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;
(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
五、隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。
六、安全施工
1、安全施工与检查
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
2、安全防护
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
七、合同价款与支付
1、合同价款及调整
工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。
2、工程量的确认
承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
3、工程款支付
在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。
八、材料供应
发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
九、竣工验收
1、竣工验收
工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。
2、质量保修
承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。
十、争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。
十一、其他
1、工程分包
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2、合同解除
发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。
3、合同生效与终止
合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
4、合同份数
本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
