篇一:室外工程施工合同
室外工程施工合同是指在户外进行的各类工程施工所签署的合同。它是建筑工程项目中的重要文件,对于确保工程质量、保护双方权益起着重要的作用。本文将从合同的基本要素、合同内容和重要注意事项等方面进行阐述。
一、合同的基本要素
室外工程施工合同包括以下基本要素:合同名称、甲方和乙方的名称及住所地、项目工程的名称和地址、工程的性质和范围、工程工期、工程造价、支付方式、质量保证及验收标准、违约责任和争议解决方式等。
二、合同的主要内容
1. 工程的性质和范围:明确工程的性质和范围,包括具体的工程项目、施工范围、施工内容等。
2. 工程工期:约定工程工期,确保工程按时完成。
3. 工程造价:明确工程的造价,包括工程的总造价、付款方式、进度款、竣工款等。
4. 质量保证及验收标准:明确工程的质量保证要求和验收标准,确保工程质量符合要求。
5. 违约责任和争议解决方式:约定双方的违约责任和争议解决方式,保护双方的合法权益。
三、重要注意事项
1. 合同的书面形式:室外工程施工合同必须以书面形式签署,确保双方的权益得到合法保护。
2. 合同的明确性:合同中的条款应明确具体,避免产生歧义和争议。
3. 合同的合法性:合同的内容必须符合相关法律法规的规定,否则可能会被认定为无效合同。
4. 工程变更和索赔:如遇到工程变更或施工过程中的索赔问题,应按照合同中的程序进行处理,避免带来不必要的纠纷。
5. 合同的履行:双方应按照合同的约定履行各自的责任和义务,确保工程的顺利进行。
综上所述,室外工程施工合同是一份非常重要的合同文件,对于确保工程质量和保护双方权益起着关键作用。双方在签署合同时应注意合同的基本要素、合同内容的明确性以及遵守合同的约定。只有确保合同的合法性和履行合同的责任,才能保证室外工程施工的顺利进行。
篇二:室外工程施工合同
室外工程施工合同是指在户外进行的各类工程施工所签署的合同。它是建筑工程项目中的重要文件,对于确保工程质量、保护双方权益起着重要的作用。本文将从合同的目的、合同内容和合同执行等方面进行阐述。
一、合同的目的
室外工程施工合同的目的是为了明确双方在工程施工过程中的权益和责任,确保工程按时、按质完成。合同的签署可以使双方在合同约定的范围内进行合作,并依法解决可能出现的纠纷和争议。
二、合同内容
室外工程施工合同的内容包括工程的性质和范围、工程工期、工程造价、支付方式、质量保证及验收标准、违约责任和争议解决方式等。具体来说:
1. 工程的性质和范围:明确工程项目的性质和具体范围,包括工程的种类、规模、施工范围等。
2. 工程工期:约定工程的开始时间、完工时间和竣工时间,确保工程按时完成。
3. 工程造价:明确工程的总造价、付款方式、进度款、竣工款等,保证工程的经济利益得到保障。
4. 质量保证及验收标准:约定工程的质量保证要求和验收标准,确保工程质量符合规定的要求。
5. 违约责任和争议解决方式:明确双方的违约责任和争议解决方式,保护双方的合法权益。
三、合同的执行
在室外工程施工过程中,双方应按照合同的约定履行各自的责任和义务。甲方应按时支付工程款项,提供必要的施工条件;乙方应按照合同要求进行施工,并保证工程质量符合要求。如遇到工程变更或索赔问题,双方应按照合同的约定进行处理,并及时通知对方。如双方发生争议,在合同中约定了争议解决方式的,应按照约定进行解决。
综上所述,室外工程施工合同是一份非常重要的合同文件,对于确保工程质量和保护双方权益起着关键作用。合同的签署可以明确双方的权益和责任,合同的执行可以保证工程按时、按质完成。双方在签署合同时应认真阅读合同内容,并按照合同约定履行各自的责任,以确保室外工程施工的顺利进行。
室外工程施工合同 篇三
甲方:
乙方:
乙方受甲方的委托,将紫薇田园都市B区1#楼室外建设工程承包施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合工程具体情况,经双方协商达成如下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:紫薇田园都市B区1#楼室外工程。
2、工程地点:西安市高新区新型产业园。
3、工程内容:紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工
4、工程承包范围:
紫薇田园都市B区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。
第二条:工期:20xx年6月30日至20xx年8月30日。
第三条:工程质量要求及竣工验收:
1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工,各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件,质量等级为:合格。
2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工,并接受甲方代表的检查、检验,乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改,承担有自身原因导致返工修改费用,但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。
3、工程具备隐蔽条件,乙方进行自检,并通知甲方验收。验收不合格,乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。
第四条:安全施工及事故处理:
乙方应遵守安全生产法的有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防
护措施,消除事故隐患。由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第五条:工程结算及承包方式
1、按照1999年《陕西省建筑工程综合概预算定额》及配套费用定额四类工程取费,不含税工程造价优惠3%;安装按照20xx年《全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表》及配套费用定额三类工程取费,不含税工程造价优惠5%;绿化工程按照苗木总价*(1+30%)进行结算,苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费,苗木价需经甲方认质认价。甲方认价及甲供材料不优惠。贷款利息不予计取。
2、根据甲方确认竣工图纸工程量、签证,变更文件。
3、乙方自购材料必须经甲方认质认价后作为计价依据。
4、乙方应如实编制工程预算,若出现乙方报送预算与实际审定价相差±5%以上(含±5%),全部审计成果费由乙方承担。
5、结算时限:在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方,在30日内甲方给予审定。
第六条:付款方式:
1、本工程无预付款。
2、待施工完毕验收合格后以甲方认可的价格按实结算,室外土建、管网、安装工程结算后20日内付至工程造价的70%,财务决算完成后30日内付至总造价的95%,预留5%作为工程质保金,保质期满后20天付清5%工程预留款。绿化工程付至工程造价的80%后暂停支付,剩余20%的工程款作为保质金,保质期满后20天付清20%工程预留款。
3、发票的提供时间为每次甲方付款前(甲方付款前2日通知),发票金额同每次付款金额。发票未提供或金额不足,甲方有权不予支付相应款项。提供发票同时乙方应提供收款单位开户行和账号。
4、付款方式为转账或支票。
第七条:工程保修:
1、本工程预留工程款的作为质保金,室外土建、管网、安装工程保质期为贰年;绿化工程保质期为壹年,保质期自工程竣工验收合格之日起开始计算。绿化工程在保质期内,乙方负责修剪、施肥、打药、补植、除草、浇水等工作,保证苗木成活。
2、保修期内乙方负责免费维修,不可抗力因素造成的损失除外,质保期如无质量问题,期满一次性付清;若出现质量问题,乙方应在接到甲方通知12小时内到达现场进行免费维修。乙方未按上述要求进行维修的,甲方有权委托第三方修理,因而发生的费用甲方有权从质保金中扣除,不足部分应由乙方承担。(工程款支付过程中不计利息)。
3、质保金的退付以紫薇物业验收单为依据,执行西安紫薇地产开发有限公司《项目工程、材料设备质保金管理办法》。
第八条:争议的解决方式:在工程施工过程中,若出现争议,双方应协商解决,协商不成,任何一方可向西安仲裁委员会提出仲裁。
第九条:其他
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权终止合同,因此造成的一切损失由乙方承担。
2、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
室外工程施工合同 篇四
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工,为明确双方在工程施工中的权利和义务,按期保质保量完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例,经双方协商一致,订立本协议书:
一、工程内容:X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式:包工包料
三、工程造价:以最终结算为准
四、合同工期:
五、质量标准
工程质量标准:合格,乙方必须确保通过有关部门的综合验收,并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制:
工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前,乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家,经甲方确认合格方可使用,未经甲方认可,擅自使用,发现一次罚款1000元,并对所施工部位无条件返工,所发生的费用和工期延误均有乙方承担,并赔偿给甲方造成的损失,工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制:
工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划,应有进度滞后的.改进措施,非甲方原因造成的工期延误,乙方应支付违约金,违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制
工程开工前7日内,应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计,并经甲方和监理认可,在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序,采取合理有效的防护措施,施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽,若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志,施工中做到安全施工、文明施工,施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点,因违反上述规定造成的损失由乙方自负,施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。九、工程结算及付款方式:
9.1工程结算办法:
9.1.1工程按实结算,结算依据:执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》,三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
9.1.2工程类别按照三类,土建、安装人工工日单价36元/工日,装饰工程人工工日单价38元/工日。
9.1.3材料价格:地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。
9.1.4工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工,按xx0元/工日计取。
9.1.5社会保障费结算时不计取,措施费中的总承包服务费不计取。
9.2付款方式:
工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%,与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%,保修金为5%,保修期为二年,满一年后(14日内)付50%,其余部分保修期满付清。
十、预算审核:
工程完工后,经甲、乙双方验收合格后28天内,乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价,决算审减额超出5%部分的审计费,按审减额的5%计费且由承包人承担,并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。 [计算公式:审减额审计费=(送审造价—审定造价×1.05)×5%]
十一、违约责任
工程施工中如果发生争议,双方应协商解决,如协商不成,依法向胶州市人民法院诉讼。
十二、其他
1.本工程保修期为两年,保修期内出现质量问题,乙方接到通知后应三日内到场,七日内修完,若乙方在规定期限内不履行保修义务,甲方有权扣留保修金,另行安排维修。
2.本合同自签订之日起执行,工程完工价款结清保修期满后自行失效。
3.本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
4.合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
室外工程施工合同 篇五
室外装饰装修工程施工合同
建设单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务,加强双方的协作﹑保证工程顺利施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定,结合本工程具体情况,订立本合同。
一、工程名称:
二﹑工程地点:
三、工程内容
1、室外真石漆装饰,底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡,花瓶柱单价120元/m,大线条单价50元/m,小线条单价30元/m,窗套单价30元/m。
2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。
四、承包方式
1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。
2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整。
五、付款条件及方式
本工程完工之日一次性付清工程款。
六、计算和结算方式
1、本工程竣工结算方式:以实际为准,按实结算。计算方法为:结算价=合同单价×实际工程量。
七、甲方职责
1、负责协调提供施工用水、用电等,水电费由甲方承担。
2、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的一切问题,由甲方承担。
3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。
八、乙方责任
本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一
切故障均由乙方负责保修。
九、违约责任
因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十、其它
1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。
2.本合同未尽事宜,双方协商议定。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式 贰 份,甲、乙双方各执壹份。
十一、合同有效期限
本合同自双方法人签字之日起生效,有效期至结算付清所有工程价款。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日
室外工程施工合同 篇六
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定,结合山西省有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:徐庄新村东3排2号加层
1.2工程地点:徐庄新村东3排2号
1.3工程内容:加层砖混结构
第二条工期
计划开工时间:20xx年6月6日;
计划完工时间:20xx年7月6日
第三条工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工,工程质量标准:合格。
第四条承包方式及合同价款
5.1承包方式:包工包料。
5.2合同价款(大写):肆万陆仟元整
第五条甲方项目负责人及甲方义务
甲方义务:
甲方向乙方提供水、电接入
第六条乙方义务
7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产,乙方在施工中应采取妥善安全措施,乙方承担由于自身安全措施不力,违反操作规程等造成的安全事故的责任。
第柒条材料和设备
工程所需材料和设备,均由乙方采购,产品质量必须合格。
第八条安全施工
乙方按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
第九条工程分包
本项工程合同涉及内容均应由乙方完成,不得分包。
第十条合同的生效与终止
本合同自签订之日起生效,在竣工结算甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。
第十一条合同份数
本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日