染雾自愿解除购房合同范文模板 篇一
尊敬的xxx公司：
您好！本人xxx，与贵公司签订了购房合同，合同编号为xxxxx。经过仔细考虑和深思熟虑，我决定自愿解除该购房合同，并请求贵公司予以配合。
我解除购房合同的原因主要有以下几点：
首先，购房合同中的交付日期已经过去，但贵公司至今未能按照合同约定的时间将房屋交付给我。根据合同规定，贵公司应当在xxxx年xx月xx日前将房屋交付给我，但至今已经延误了xx天，这严重影响了我的正常生活。
其次，购房合同中的房屋质量问题一直未能得到解决。在购房合同签订后，我发现房屋存在严重的质量问题，如墙体渗水、地板开裂等。我多次向贵公司投诉并要求解决，但贵公司一直未能给予积极的回应和解决方案。这种情况已经严重影响了我对该房屋的使用和居住安全。
最后，由于个人原因，如家庭收入变化、工作调动等，我无法继续按照购房合同约定的方式支付房屋款项。我希望贵公司能理解我的困难，并同意解除购房合同，退还我已经支付的房屋款项。
基于以上原因，我请求贵公司予以配合，尽快办理解除购房合同的手续，并退还我已经支付的房屋款项。我愿意按照合同约定的方式进行赔偿，以解决双方之间的纠纷。
我相信，贵公司能够理解我的困难，并积极予以配合。我希望我们能够友好解决购房合同的问题，以维护双方的合法权益。
谢谢！
此致
敬礼！
自愿解除购房合同范文模板 篇二
尊敬的xxx公司：
您好！我是合同编号为xxxxx的购房合同签订方，现因个人原因，自愿解除该购房合同，并希望贵公司能够予以支持和配合。
首先，我深感抱歉，由于近期经济状况的变化，我无法继续按照购房合同约定的方式支付房屋款项。我经过认真的思考和考虑，决定自愿解除该购房合同，以减轻自身的经济压力。
其次，我了解到贵公司在推出该项目之前并未充分了解当地的市场情况和房屋供应情况。与此同时，由于市场竞争激烈，房屋价格也在不断上涨，这使得我对该房屋的投资回报产生了质疑。为了降低风险和避免进一步的经济损失，我决定自愿解除该购房合同。
最后，我希望贵公司能够理解我的困境，并同意解除购房合同。我愿意按照合同约定的方式支付相应的违约金，以解决双方之间的纠纷。
我相信，通过友好协商，我们能够达成一致意见，并妥善解决购房合同的问题。我真诚地希望贵公司能够理解我的决定，并予以支持和配合。
谢谢！
此致
敬礼！
自愿解除购房合同范文模板 篇三
甲方：上__有限公司 乙方：叶小姐 吴小姐
甲乙双方于20__年9月13日在__路__弄__号__室签订了关于____弄《__》58号101室房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成一致如下：
第一条 甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理__路1088弄51号201室商品房预售合同的退房、退款等事宜。
第二条 付款内容、方式：
1、双方约定，甲方应当向乙方退还首付房款及同期银行存款利息补偿款共计：
1,417,元(大写人民币壹佰肆拾贰万陆千玖佰玖拾肆元整)，结算截止日期20__年12月27日乙方收房签收日期为准;
2、原合同所涉乙方应退贷款银行房屋贷款剩余款项由甲方直接返还贷款银行，以贷款银行开具的还款单据为准，同时并将贷款银行收据转交给乙方，作为乙方与银行解除借款合同的依据;
3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(2011年12月27日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方承担，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担，贷款利息由乙方承担。
4、乙方同意甲方在办理完毕原合同全部注销手续(办理手续包括但不限于签署递交房产交易中心的.解约协议、房贷抵押注销、返还甲方开具的付款票据合同等注销相关手续)后3日内，再将上述约定应付乙方的款项退还乙方;
5、除上述约定甲方承诺的费用外，其他因解约而产生的相关费用由乙方自行承担。结算金额具体数额以乙方提供的贷款银行已还贷单据为准，甲方支付全部应退款项之前乙方必须先行提供合法有效的贷款银行还贷单据以及相关购房发票等;
第三条 甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。
第四条 原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。
第五条 抵押注销解除后7个工作日内，乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。
第六条 本协议违约金为20万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。
第七条 本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。 第八条 本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。
第九条 本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：
乙方一(签字)：
甲方代表人(签字)：
身份证号码：
日期：
自愿解除购房合同范文模板 篇四
甲方：售房者
乙方：购房者
________年____月____日，甲方与乙方签订《商品房买卖合同》合同编号：__，下称购房合同。因甲方未能在约定期限内交房，本着实事求是、互谅互让的原则，甲乙双方于________年____月____日对购房合同的履行情况进行了沟通和评估，并对解除购房合同事项进行友好协商，达成如下一致意见：
1、经双方协商同意，购房合同于________年____月____日予以解除。
2、甲方退回乙方已付房款人民币贰拾万玖仟玖佰叁拾叁元整，该款项必须于________年____月____日前全部退清。
3、乙方配合甲方到房产管理部门办理注销抵押登记备案事宜，该项所产生费用由甲方负担。
4、自本协议生效之日起，甲方或乙方均不得依据购房合同提出任何形式的违约或赔偿请求。
本协议由双方签字生效。协议书一式二份，由双方各收执一份。
甲方：
法定代表人：签字
乙方：
法定代表人：签字
________年____月____日
自愿解除购房合同范文模板 篇五
委托合同解除协议书 合同解除是指在合同有效成立以后，当解除的条件具备时，因当事人一方或双方的 意思表示，使合同自始或仅向将来消灭的行为，这里给大家分享一些关于解除购房合同协。第1篇:购房合同委托书范本 *方于___年___月___日将其房委托乙方进行出租及管理。为进一步明确对*方所属产权房屋及相关设备的租赁范围和日常管理的内容，经*乙双方友好协商，农村自建房大包委托施工合同现。
第1篇:购房合同委托书范本 购房合同委托书怎么写呢?只要写明委托人与被委托人(受托人)及其委托事项，委托权限，委托期限，是否有偿等。请看委托书栏目为您准备的《。1、委托代理人代理原告提起民事诉讼的，原告签字的授权明确的授权委托书。2、法定代理人与指定代理人应提交本人的身份证明材料复印件以及其与原告关系的证明材料复印件。
自愿解除购房合同范文模板 篇六
甲方：
乙方：
目前甲方人员工资负担严重超出现有运营能力，需进一步压缩人员编制，以缓解人员工资支付压力，进而与乙方协商解除双方于20__年9月12日所签订的《服务合同》。现甲乙双方就《服务合同》的解除事宜，根据《xxx合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、协商一致、的原则，一致同意订立本保安服务合同解除协议以下简称协议。
一、 合同解除时间：20__年2月20日，所有合同人员服务提供及工资计发截止2014年2月20日24时。
二、 合同解除责任：合同解除后双方互不承担任何经济或其他责任。
甲方：盖章 乙方：盖章
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
年月日：
