染雾水库建设施工合同范文 篇一
第一篇内容
水库建设施工合同
本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）共同签订，双方在平等、自愿的基础上，依法独立承担各自的权利和义务。
一、工程概况
1.1 项目名称：XXX水库工程
1.2 项目地址：XXXXX
1.3 工程规模：XXXXX
1.4 工程工期：XXXXX
二、合同价款及支付方式
2.1 合同价款总额为XXXXX元人民币。
2.2 甲方按照工程进度和质量验收情况，根据双方签订的支付计划，按阶段支付合同价款。
三、施工内容和标准
3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照相关法律、法规和行业标准进行施工。
3.2 施工过程中，乙方应保证施工质量，确保工程安全、可靠。
3.3 甲方有权对乙方进行监督，对施工过程和质量进行检查验收。
四、工期和延期
4.1 工程工期为XXXXX，乙方应按时完成工程。
4.2 若乙方由于不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前向甲方书面报告，并申请延期。甲方根据实际情况决定是否同意延期，并协商制定新的工期计划。
五、质量保证和责任
5.1 乙方对其施工质量承担责任，对因施工质量问题引发的后果负责。
5.2 工程竣工后，乙方应提供一定期限内的质量保修服务，对工程质量问题进行修复或补救。
六、合同变更和解除
6.1 如需变更合同内容，应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。
6.2 如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，可根据相关法律法规进行解除。
七、违约责任
7.1 如有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 一方违约时，对另一方造成经济损失的，应进行赔偿。
八、争议解决
8.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
8.2 如协商解决不成，则提交相关仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。
九、合同生效和终止
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
9.2 本合同终止后，双方仍应履行其在合同终止前所约定的义务。
甲方（建设单位）：（签字） 日期：
乙方（施工单位）：（签字） 日期：
水库建设施工合同范文 篇二
第二篇内容
水库建设施工合同
本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）共同签订，双方在平等、自愿的基础上，依法独立承担各自的权利和义务。
一、工程概况
1.1 项目名称：XXXXX水库工程
1.2 项目地址：XXXXX
1.3 工程规模：XXXXX
1.4 工程工期：XXXXX
二、合同价款及支付方式
2.1 合同价款总额为XXXXX元人民币。
2.2 甲方按照工程进度和质量验收情况，根据双方签订的支付计划，按阶段支付合同价款。
三、施工内容和标准
3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照相关法律、法规和行业标准进行施工。
3.2 施工过程中，乙方应保证施工质量，确保工程安全、可靠。
3.3 甲方有权对乙方进行监督，对施工过程和质量进行检查验收。
四、工期和延期
4.1 工程工期为XXXXX，乙方应按时完成工程。
4.2 若乙方由于不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前向甲方书面报告，并申请延期。甲方根据实际情况决定是否同意延期，并协商制定新的工期计划。
五、质量保证和责任
5.1 乙方对其施工质量承担责任，对因施工质量问题引发的后果负责。
5.2 工程竣工后，乙方应提供一定期限内的质量保修服务，对工程质量问题进行修复或补救。
六、合同变更和解除
6.1 如需变更合同内容，应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。
6.2 如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，可根据相关法律法规进行解除。
七、违约责任
7.1 如有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 一方违约时，对另一方造成经济损失的，应进行赔偿。
八、争议解决
8.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
8.2 如协商解决不成，则提交相关仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。
九、合同生效和终止
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
9.2 本合同终止后，双方仍应履行其在合同终止前所约定的义务。
甲方（建设单位）：（签字） 日期：
乙方（施工单位）：（签字） 日期：
水库建设施工合同范文 篇三
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
水库建设施工合同范文 篇四
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就乙方承包甲方位于卫佛安村小岭河居民组两座小型拦河坝，达成如下协议：
一、甲方同意将两座拦河坝承包给乙方进行经营。
二、承包期限：从20xx年8月20日到20xx年8月19日止， 承包费每年900元，每年承包费到期，应在8月31日前交清下年承包费。
三、承包期间乙方必须保证人蓄饮水和浇地用水。
四、承包期间，甲方应保证电、路畅通，并协调好和村民的关系。
六、承包期间的电费及其它费用由乙方承担。
七、本合同自签字之日起生效，承包期间，任何一方不得中途终止合同，若一方违约，支付另一方经营损失及违约金。
八、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，村委存档一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水库建设施工合同范文 篇五
发包人：xx乡xx村委会（称甲方）
承包人：xxx本村村民（称乙方）
为了更好地利用自然资源，发展水产养殖，按照国家有关政策，经村民大会讨论通过，决定由甲方将本村西湖水库交给乙方承包经营。经双方商议，订立下列合同：
第一条甲方将西湖水库全部交乙方承包经营。在承包期间乙方对承包水面享有管理权和使用权以及收益权，不得出卖、出租和转让。
承包水面沿岸的陆地和陆地上的产物乙方均无权利用和收益。但乙方因照看方便可在沿岸自行搭
建简易房一间（10平方米），位置应征得甲方同意。
在承包期内，乙方如丧失劳动力，可由其家庭成员继续承包至期满为止。如家属无意承包，可在
一个承包年度终解除其合同。
第二条承包期限为3年。自1990年1月20日至1993年2月20日止。
第三条在承包期内乙方向甲方提供鲜鱼壹仟伍佰公斤。第一年500公斤；第二年500公斤；第三年500公斤。交付日期每年春节前5至10天的范围内。
乙方提供的鲜鱼每条不得小于300克。其中草鱼30%鲤鱼50%,鲜鱼10%，杂鱼10%交鱼在捕鱼现场进行。由甲方自备磅秤、容器和运输工具。甲方收鱼后即向乙方出具收据。
第四条甲方的其他权利和义务：
1.甲方有权督促乙方执行合同和了解其执行情况。
2.甲方向乙方提供小木船一只、下水工作服一件。
3.甲方应与乙方共同防止偷鱼、毒鱼和炸鱼等不法活动。对查获的具有上述行为的不法分子甲方应及时处理。
4.因农业灌溉需要抽取西湖水库的水时，甲方应保证80％面积的水深不低于1米。
5.乙方需要排水或供水时，甲方应及时无偿提供抽水设备，其耗用的电费应由乙方按实支付。第五条乙方的其他权利和义务：
1.乙方有自主经营、管理权，甲方不得加以干涉。乙方在完成承包任务以后，其余的产品归乙方
所有，有权自行处理。
2.承包期满后，甲方再度发包时，在同等条件下，乙方有优先承包权。
3.承包期满后，乙方如不再继续承包，对其所建简易房有权自行拆走，也可出售给新承包户，但不得保留作其它之用。
4.乙方对于所抓获的偷鱼或破坏渔业的不法分子有权要求甲方作出处理，乙方也可以请求乡人民政府作出处理。处理中，不法分子缴纳的罚款或赔偿金应归乙方所有。
5.承包期满后，乙方应将小船和下水工作服交还甲方。如有损坏或遗失，应负责修理或赔偿。
第六条甲方的违约责任：
1.甲方如不在合同生效后1个月内提供小船和下水工作服，应向乙方支付违约金贰佰元
2.甲方如不及时向乙方提供抽水设备，每延误 1天，应向乙方支付违约金伍拾元。
3.农灌用水过量，水深不足1米，如出现死鱼现象，应按死鱼总重量的2倍计算，损失全部由甲方承担。
第七条乙方的违约责任：
1.乙方如不按合同规定的时间、数量、种类和质量向甲方提供鱼货，每逾期1天，应按所欠鱼货的市场批发价格的5％向甲方支付违约金。
2.承包期满时，乙方不得捕捞水库的鱼苗，如捕捞应向甲方支付壹仟元的违约金。
第八条不可抗拒的灾害和水源污染：
1.如遇人力不可抗拒的水灾、旱灾。致使鱼类流失或死，甲方应按实际损失情况减少或免除乙方的承包任务。
2.如遇水源污染造成鱼类死亡或不合食用卫生要求报废时，应由双方联合向造成污染的单位进行交涉，直至提起索赔诉讼。如不能得到赔偿，损失应由双方平均分摊。
第九条本合同经县公证处公证后，自承包开始之日起生效。在合同有效期内，任何一方不得解除合同。本合同如有未尽事宜，经双方协商后，可以修改补充，并写成书面协议，报县公证处备案。
第十条本合同正本一式2份，双万各执1份；副本一式2份。乡人民政府、县公证处各1份。
发包人：xx村委会（盖章）
代表人：村长xxx（签字）
承包人：xxx（签字）
水库建设施工合同范文 篇六
甲方：
乙方：
为更加有效的保护和合理开发利用农村基本水利设施，使其发挥最佳效益，造福于社会和我村。经村两委研究决定，现将我村村东的小水库一座进行公开承包，经双方协商达成如下协议：
一、承包水库四至及水面面积
东西南北长宽
二、承包期限及交款方式：
三、权利及义务
1.水库属甲方所有，乙方有经营使用权和收益权，乙方必须服从甲方的管理和整体规划。
2.水库的维护及维修费用由
3.合同期内乙方经甲方同意后有转让、转包、使用权的权利
四、违约责任
1.本合同签订后甲乙双方必须履行合同，如有一方无故违约和终止合同(因国家政策变化而引起的除外)罚违约金元。
2.在承包期内，乙方不严格管护水库造成资产受损的，除修复外，甲方有权收回标的或终止合同并视情节轻重进行处罚。
五、承包期内乙方承担所发生的一切税费。
六、本合同签订后，不得因承包人或法定代表人的变动而变更或解除合同。本合同一式三份，签订后甲乙双方各持一份，见证机关存档一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
